施工合同范本(工程类)Microsoft Word 文档

工程施工合同

（工 程 类）

合同编号：

签订地点：

发包方： （以下简称：甲方）

承包方： （以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规规定，并结合工程的具体情况， 经甲乙双方充分协议，甲方将 工程发包给乙方，由乙方负责施工。现甲乙双方就工程施工订立本合同，以供双方共同遵循。合同内容如下：

1. 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 承包范围：

1.4 承包方式：包工包料

2. 工 期

2.1 本工程工期自 年 月 日至 年 月 日止。

2.2 如遇下列情况，乙方应在情况发生后24小时内向甲方提出书面报告，甲方确认无误后工期可相应顺延。因甲方原因导致乙方窝工的情况，按甲方签证执行。否则造成的工期延误由乙方负责：

2.2.1

2.2.2 甲乙双方同意的工期顺延情况； 非乙方原因，施工现场水、电源未能接通或施工中停水、停电连续8小时以上；

2.2.3

2.2.4 因甲方未能按合同约定期限确认图纸，工期相应顺延； 法定不可抗拒造成的延误。

2.3 工程期限届满之日为乙方最后报验日，乙方未报验即视为逾期交工，须按违

约条款承担违约责任。

3. 工程价款、结算及结算标准

3.1 工程总价： 元，本工程总价系在乙方报价基础上双方协商确

定（详见《报价单》）。最终工程结算价格，以甲方审核结算价格为准。

3.2 合同价款及调整：工程总价确定后，任何一方不得擅自改变。本合同选用下列

第 条作为最终确定合同价款的方式：

3.2.1 固定价格

A. 工程总价包含的风险范围，包括承包范围内施工图纸及其他设计图纸包括的

所有工程内容，在风险范围内合同价款不作调整。

B. 风险范围以外合同价款调整方法，经甲方盖章确认的变更、签证，属于风险

范围外合同价款，计算费用时按照报价预算的费用定额及计费方法进行计算，优惠幅度同本合同价款确定时的优惠，计算依据在投标预算没有相同的，由乙方提出，监理工程师审查，发包方批准确认。

C. 双方约定合同价款的其他调整因素：乙方采购主材，经甲方认质认价后作为

计价依据。

3.2.2 可调价格

可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

B. 工程造价管理部门公布的价格调整；

C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

D. 双方约定的其他因素。

3.2.3 成本加酬金

合同价款包括成本和酬金两部分，成本构成和酬金的计算方法为： 。

3.2.4 其他方法： 。

3.3 结算及结算标准：

3.3.1 结算

A. 本工程竣工验收合格后，乙方应在 个工作日内向甲方提供结算报告和决

算资料，甲方收到乙方结算报告和决算资料后组织审核完毕或提出审核意

见。

B. 双方未就结算报告达成一致的，甲乙双方均可向有关部门申请调解或提请人

民法院裁决。

3.3.2结算标准

1《陕A. 本工程预、结算以甲方书面认可的工程图和工程量清单为依据，并执行○

西省建筑装饰工程消耗量定额（ ）》、《陕西省建筑工程消耗量定额

2《陕西省建筑装饰工程价目表（ ）（ ）》；○》、《陕西省建筑安

装工程价目表（ ）》等现行有效定额标准。

B. 甲方确认的材料、设备以及工程变更的检验、签证和通知。以上资料须经甲

方驻工地代表确认，并经甲方审核决算后方可认定。未履行上述手续的相关资料，甲方不予认可，由此产生的所有费用由乙方自行承担。

C. 本工程涉及的所有设备、材料，根据市场价格进行限厂限价。所有设备、材

料的型号、规格、色彩、产地、生产厂家、价格等必须经甲乙双方共同书面认可后方能进入工程结算。该材料款高于定额及相关文件规定的材料款部分，按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规定计入风险。

D. 甲乙双方结算时，甲方发现结算依据与实际工程差距过大（±3%以上）的，

甲方有权自行进行评估鉴定，评估鉴定后确实存在上述差距的，甲乙双方依据评估后的价格进行结算。

E. 甲方的评估乙方不予认可的，甲乙双方可共同聘请第三方对工程进行评估，

评估后的价格作为甲乙双方结算依据，评估费用由责任方承担。

4. 工程款支付方式及质保金

4.1 工程款支付方式及质保金支付，采用以下第 条方式：

4.1.1 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款至工程总价 %；甲乙双方

结算完毕，且乙方向甲方开具工程全额合法税票后的一个月内，甲方付款至结算总价的 %（含已付工程款）；余款（即结算总价的 %）由甲方暂留作为工程质保金，质保金不计息。

4.1.2 本合同签订后 日内，甲方向乙方支付工程总价 %的预付款；工程竣

工验收合格，甲乙双方结算完毕，且乙方向甲方开具工程全额合法税票后的

一个月内，甲方付款至结算总价的 %（含已付工程款）；余款（即结算总价的 %）由甲方暂留作为工程质保金，质保金不计息。

4.1.3 其他方式： 。

4.2 保修期届满，工程不存在质量问题或质量问题得到解决的，甲方在30个工

作日内退还质保金。

5. 工程质量标准、验收标准、施工及验收

5.1 、工程质量

本工程质量标准应达到：达到国家质量 评定标准。

5.2 验收标准

质量标准依据为：按照甲方要求及《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气施工质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》以及国家其他有关的质量标准、规范为本次工程质量评定验收标准。

对工程质量有争议的，应由西安市质量监督鉴定部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方承担。

5.3 施 工

5.3.1 乙方应严格按照本工程施工图纸、作法说明、设计变更要求的质量及技术

标准进行施工，并负责工程的安全生产和消防，确认本工程施工图纸能够满足施工需求。

5.3.2 乙方在施工中，应接受甲方代表或其委派人员的检查、检验，应为甲方人

员检查提供便利条件，对不合格工程须按甲方人员的要求返工修改，并承担相关费用。由此导致乙方逾期竣工的，乙方应承担相应的违约责任。若因甲方不正确的纠正而产生的费用由甲方承担，工期作相应顺延。

5.3.3 乙方应对工程的材料质量及施工质量负责，若因乙方未履行前述义务给甲

方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5.3.4 乙方施工应按有关规定，采取安全防护和防火措施，并承担由于管理不善

造成的人员及财产损失。

5.4 验 收

5.4.1 隐蔽工程验收

工程中的隐蔽工程，乙方自检合格后，应在隐蔽前24小时通知甲方代表验收。

通知内容包括：乙方自检记录、隐蔽验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，乙方方可进行继续施工。 …… 此处隐藏：6945字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……