太原市园林绿化施工合同范本 2(2)

12.1.4承包人的项目组织管理机构及施工队伍进场，需经发包人确认同意。施工人员须在施工现场居住或设置生活服务设施时，必须经发包人审批，遵守发包人的有关规定。

12.1.5承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得发包人同意。 12.1.6承包人应对项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求更换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经历和其他人员的，承包人应予以撤换。

12.1.7承包人应按有关法律规定合同约定，为其雇佣人员办理保险。 12.1.8承包人应负责其处理雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 12.2文明施工

12.2.1承包人应严格遵照发包人标准化工地建设有关规定：

12.2.1.1承包人必须做好施工现场安全、文明施工，施工现场要求有明显的安全警示标志。

12.2.1.2承包人在其施工现场设立“五牌一图”(承包人及工地名称，安全作业宣传牌，防火须知牌，安全无大事故技术牌，工地主要管理人员名单牌和施工平面图)。

12.2.2消防和治安管理执行国家及公安、消防管理规定。

12.2.3承包人必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建方案实施。严禁擅自乱建或扩大面积。未经批准承包人自行搭建的临时设施，发包人有权要求承包人限期拆除，并由承包人自行承担一切费用及责任。工程竣工后，承包人必须及时、无偿地将所有临时建筑、剩余材料、物资全部拆除撤离现场，做到工完厂清。承包人如逾期不迁，发包人有权强制清场，费用由承包人负责。 12.3承包人在开工前根据发包人要求，报送开工报告和施工组织设计、重大方案、质量计划及单向安全措施，并按发包人批准的方案组织施工。

13.隐蔽工程和重新检验

13.1工程具备隐蔽条件，承包人进行自检，并在隐蔽前以书面形式通知发包人、监理工程师验收。通知包括隐蔽的内容。验收时间和地点、承包人的自检记录和必要的检查资料，经发包人及监理工程师检查确认，质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包方可进行隐蔽和继续施工。若检查不合格，承包人在限定的时间内整改后重新验收。 13.2承包人未通知发包人和监理工程师到厂检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人和监理工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加费用和（或）工期延误由承包人承担。

14.工程竣工、养护、交工验收

14.1本工程实行工程竣工验收、养护验收和交工验收的方法。 14.2工程竣工、养护和交工

14.2.1工程具备竣工验收、养护验收和交工验收条件，承包人应分别在竣工验收、养护验收和交工验收10天前，向发包人提交竣工验收、养护验收和交工验收报告及自检报告一份。

14.2.2法宝人在收到程博仁竣工验收、养护验收和交工验收报告后，应在15日内组织进行验收。

14.2.3竣工日期为该工程通过竣工验收的日期。

14.3养护期和交工日期：

本工程竣工后，由承包人养护管理2年。工程竣工后，从工程通过验收之日起计算养护期。交工日期为该工程通过交工验收的日期。 14.4本工程验收合格后，承包人向发包人办理事务交接，按现行档案管理规定向发包人提供完整交工资料外。如未按时交付，结算时按工程造价的1%交付违约金，逾期不能按规定交付竣工档案，有没有及时与档案管理部门重新延缓期限的，每日按违约金的10%加收违约金。

15.税费

承包合同价中包括为完成本合同承包人所缴纳的所有税款费用。工程结算时税费由承包人自行缴纳。

16.违约责任及赔偿

16.1延期完工及误期赔偿

16.1.1如果承包人的实际建设进度未能达到合同计划进度的需求是，发包人及时向承包人发出通知，通知发出两天后，承包人未采取有效措施或虽采取一定的措施，但措施无力，工期仍失控，发包方可根据

实际情况按每延误一天罚款5000元执行，若承包方拒绝执行，发包人可终止与承包人的合同，承包人承担违约责任。

16.1.2违约赔偿按实际造成损失，有发包方提出计算明细，承包方赔付。

16.2若逾期交工或工程质量问题，经发包人督促整改而未果的，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，承包人应承担该损失的赔偿责任。

16.3承包人不得私自修改合同内容，一经发现发包人可终止与承包人的合同，承包人承担全部责任。

17.争端的解决

在合同执行过程中，合同双方发生的任何争端应首先采用友好协商的方式解决，如协商不成功，双方同意将因本合同基于本合同有关的文件而产生的争议向工程所在地人民法法院提起诉讼。但在此期间，承包人不得以任何理由停工或延误工期。

18.不可抗力

18.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人包人责任造成的爆炸、火灾、地震及自然灾害。

18.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知项目部和监理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。项目部和监理认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应

每隔7天向项目部和监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

18.3因不可抗力事件导致的费用，及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

18.3.1发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 18.3.2承包人机械设备损害及停工损失，有承包人承担。

18.3.3停工期间，承包人应发包人的要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，有承包人承担。

18.3.4工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

18.3.5延误的工期相应顺延

18.4应合同一方延迟履行合同后，发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

19.附则

合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1）本协议书；

2）中标通知书；

3）投标函及投标附录；

4）合同履行过程中，发包人与承包人有关工程洽商、变更等明确双方权利义务的协议；

5）技术标准和要求；

6）图纸；

7）以标价合同量清单；

8）标准、规范和其他合同文件。

19.1上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

19.2合同双方应履行保密义务，未经合同双方同意不得将图纸、资料及有关说明提交第三者或用于本工程无关的商业行为。否则，合同另一方有权予以追索。承包人未经发包人许可，不得带与工程无关人员进行现场；否则，发包人有权追究责任。

19.3合同未经事项，经双方协商后，可签订补充协议。

20.合同执行

20.1本合同共二十四页，一式十份。发包人执九份，承包人执一份。 20.2本合同附件与本合同具有同等效力，与双方分别保存。

20.3本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效。

发包人： 承包人：

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： 或其委托代理人：

（签字） (签字) 开户银行 开户银行

账 号

联系电话

合同订立时间 …… 此处隐藏：1849字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……